+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор на оказание услуг по инженерному сопровождению

Договор на оказание инженерных услуг Документы Образцы договоров. Услуги оказываются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, и иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, регулирующими гражданско-правовые отношения. Инженерные услуги оказываются в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами РФ. В случае выявления некорректных данных, приведенных в исполнительной документации, представитель Инженера указывает на экземпляре исполнительной документации выявленные отклонения и их величины. Если Инженер и Заказчик являются участниками Информационных систем далее — ИС , Стороны договорились весь документооборот, в том числе бухгалтерский кроме предоставления в электронном виде счетов-фактур , по данному Договору вести в информационной системе, к которой имеют персонализированный доступ.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор № на оказание услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации

Договор на оказание инженерных услуг Документы Образцы договоров. Услуги оказываются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, и иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, регулирующими гражданско-правовые отношения.

Инженерные услуги оказываются в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами РФ. В случае выявления некорректных данных, приведенных в исполнительной документации, представитель Инженера указывает на экземпляре исполнительной документации выявленные отклонения и их величины. Если Инженер и Заказчик являются участниками Информационных систем далее — ИС , Стороны договорились весь документооборот, в том числе бухгалтерский кроме предоставления в электронном виде счетов-фактур , по данному Договору вести в информационной системе, к которой имеют персонализированный доступ.

В случае появления технических сбоев в работе информационной системы, передавать документы другими доступными способами с последующим дублированием их в информационной системе в течении одного рабочего дня от даты восстановления ее работоспособности.

Указанные расчеты и материалы должны представляться Заказчиком Инженеру в пятидневный срок после получения соответствующего запроса на бумажном и электронном носителе в порядке, установленном п.

Инженер вправе изменить стоимость услуг в одностороннем порядке, не позднее, чем за 10 дней до изменения цен, уведомить об этом Заказчика письменно. Инженер несет ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором:. В случае если Инженер по своей вине не приступил к оказанию услуг в пределах сроков , указанных в п. Инженер не несет ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение, ненадлежащее исполнение принятых обязательств явилось следствием передачи Заказчиком несвоевременно и или неполной и или недостоверной информации и или документов по запросу Инженера.

Контракт на оказание инженерных услуг. Договор на оказание услуг по охране труда. Приказ от Договор на оказание услуг по урегулированию налогового спора. Сервисы Карта сайта Калькулятор работ Форум геодезистов Поиск работы.

Есть вопросы или предложения? Напишите нам: Написать.

Результатом оказанных Исполнителем услуг является надлежащим образом согласованная проектная документация. Исполнитель приступает к оказанию услуг по данному договору с даты поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств , указанных в п. Срок оказания услуг по Договору составляет 45 Сорок пять календарных дней с даты поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств.

Чертежи и проекты. Чертежи котлов Котлы и котельное оборудование Вступай в группу. Пожаротушение Машиностроение Технология ТХ Библиотеки элементов Отопление, вентиляция, кондиционирование Архитектурно-строительные чертежи Курсовые и дипломные Проекты электроснабжения Водоснабжение и канализация Мебель Генеральный план и транспорт Расчетно-графические работы Проекты газоснабжения Чертежи оборудования Проекты автоматизации Сети и системы связи Книги Вентиляция и отопление Пожарная безопасность Термодинамика и теплопередача Архитектура, строительство Экология Сети Электротехника и электроника Технологическое проектирование Машиностроение Водоснабжение и канализация Справочники Программы и расчеты 3d модели 3d модели архитектуры 3d инженерные сети 3d оборудование Исполнительная документация Исполнительные акты и бланки Паспорта Исполнительные съёмки Исполнительные схемы Протоколы Программы Журналы Руководства по эксплуатации Общее количество: чертежей и проектов в 80 категориях Пирог дорожные покрытия dwg Коллекция чертежей пирогов покрытий дорожек и площадок в dwg.

Пример проекта СКС в pdf. Структурированная кабельная система устанавливается на всей территории предприятия, где требуется подключение к оборудованию. Категория создаваемой компьютерной подсистемы СКС соответствует категории 6. Технологическая схема оборудования производства древесностружечных плит. Проект электроснабжения завода по выпуску древесностружечных плит в dwg. Раздел АР проекта производственного корпуса. Проект неотапливаемого холодного склада. Чертежи Ар в dwg.

Наружные сети электроснабжения 10 кВ строительство кабельного канала. Новые темы на форуме Сообщений Просмотров Чем перекусить трос? Последние файлы. Фильмы и видео. Чертежи и проекты Строительный раздел. Проекты электроснабжения. Отопление и вентиляция. Пожарный раздел. Технологический раздел. Разделы ТХ и т. Водоснабжение и канализация. Сети и системы связи. Проекты автоматизации.

Генеральный план и транспорт. Чертежи станков, механизмов, узлов. Библиотеки элементов. Базы чертежей, блоки. Подразделы Курсовые и дипломные. Чертежи котлов. Котлы и котельное оборудование. Вступай в группу. Пирог дорожные покрытия dwg. Разместил: - Дата: РД Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.

Разместил: Апрокас Дата: Проект СКС. Структурированная кабельная система. Проект спринклерного пожаротушения. Технологическая схема производства древесностружечных плит. Рабочий проект электроснабжения завода. Производственный корпус, архитектурные чертежи. Проект холодного склада. Раздел АР. Разместил: Dvorus Дата: Проект кабельного канала Наружные сети электроснабжения 10 кВ. Разместил: nrgetik Дата: Всего на страницах по 10 на каждой странице 1 2 3 4 5 6 7 Не нашли что искали?

Тогда спросите на нашем форуме Новые темы на форуме Сообщений Просмотров Чем перекусить трос? Добро пожаловать, Гость Регистрация или вход Потеряли пароль? Ник: Пароль: Код: Повторить:. Документы Нормативная документация. Каталог нормативной документации. Технологические карты. Скачать типовые техкарты. Типовые серии и проекты. Типовые проекты и типовые серии.

Исполнительная документация. Последние файлы Пирог дорожные покрытия dwg. В файле пироги дорожек и площадок разног… Область применения РД Нас… Проект СКС расшифровка - структурированн… Характеристики объекта.

Объектом проект… Фильмы и видео 3D модели типовых этажей здания. Для привлечения большего круга потенциал… Горят ли лампы при градусах? Тесту горения и зажигания при низкой тем… Видео рассказывает и показывает как созд… Категории нагрузок.

В данном видео рассказывается о категори… Технологический раздел Разделы ТХ и т. Машиностроение Чертежи станков, механизмов, узлов. Библиотеки элементов Базы чертежей, блоки. Курсовые и дипломные для студентов всех специальностей.

Чертежи котлов Котлы и котельное оборудование. Нормативная документация. Должностные инструкции. Типовые серии, типовые проекты. РД, PTM. Европейские стандарты EN. Типовые инструкции. СНиП и СП. Стандарты организаций.

Отраслевые стандарты ОСТ. Пожарная сигнализация. Технология ТХ. Отопление, вентиляция, кондиционирование. Архитектурно-строительные чертежи. Курсовые и дипломные. Расчетно-графические работы. Проекты газоснабжения. Чертежи оборудования. Вентиляция и отопление. Пожарная безопасность. Термодинамика и теплопередача.

Архитектура, строительство. Электротехника и электроника.

Договор на оказание инженерных услуг

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Перейти к основному содержанию. Форма поиска Поиск. Утративший силу. Предмет договора. Результатами оказания услуг по экспертному сопровождению проектной и рабочей документации по настоящему договору могут являться: изменения проектной и рабочей документации, представленные в соответствии с требованиями раздела 7 ГОСТ Р При выполнении обязательств по настоящему договору Стороны обязаны руководствоваться:.

При этом такие Стандарты Сторонами не подписываются, а утверждаются Владельцем стандарта. Подписание Сторонами настоящего договора означает, что Стороны при заключении настоящего договора согласились на обязательное применение положений указанных Стандартов в отношениях по настоящему договору. Обязанности и права Заказчика. Заказчик обязан:. Заказчик имеет право:. Обязанности и права Исполнителя.

Исполнитель обязан:. Каслинская, 5. В зависимости от объемов и сложности изменений, вносимых в проектную и рабочую документацию в соответствии с требованиями раздела 7 ГОСТ Р Исполнитель имеет право:. Стоимость и порядок расчетов. Стоимость услуг Исполнителя включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг и выполнением обязательств по настоящему договору. Сдача Исполнителем и приемка Заказчиком оказанных услуг по настоящему договору осуществляется ежемесячно в следующем порядке:.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство собственными и или привлеченными силами в установленный Договором срок выполнить комплекс проектных работ по разработке проектной документации, а также оказать услуги по техническому сопровождению согласования проектной документации, разработанной Подрядчиком и представленной Заказчиком, в установленном порядке для выполнения Заказчиком работ по капитальному ремонту нежилого здания, используемого Заказчиком на законных основаниях и расположенного по адресу: далее — Объект.

Технические, экономические и другие требования к проектной и технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной и технической документации для Объекта.

Проектная документация, являющаяся предметом Договора, разрабатывается на основании Исходной документации Заказчика. Результатом выполненных Подрядчиком работ является: надлежащим образом согласованная следующая проектная и техническая документация:.

Не позднее рабочих дней после заключения данного договора, предоставить Подрядчику исходную документацию по объекту, указанную в п. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за работами Подрядчика по выполнению данного договора. Своевременно, профессионально и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора. Представлять Заказчику согласованную в установленном порядке проектную и техническую документацию в объеме и сроки, установленные настоящим Договором. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную и техническую документацию, оказывающие влияние на: общую стоимость, архитектурно-планировочные решения объекта;.

В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектную и техническую документацию по получении от Заказчика письменной претензии замечаний относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора.

Обеспечить оформление на имя Заказчика всей документации, полученной в ходе исполнения Договора и организовать передачу ему документов, а также возвратить Заказчику в случае прекращения действия настоящего Договора всю ранее полученную от Заказчика и для него документацию по Акту приема-передачи не позднее рабочих дней до даты прекращения Договора.

Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного последним счета на оплату следующим образом:.

Оплата счетов, сборов, пошлин и прочих платежей, выставленных заинтересованными согласующими организациями и учреждениями города и РФ на имя Заказчика за выполнение услуг согласующих организаций, оформление заключений, согласований, и прочей разрешительной документации не входит в стоимость работ Подрядчика по данному договору. Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору возникнет необходимость в выполнении дополнительных работ, стороны на условиях взаимной договоренности определяют стоимость и порядок их выполнения, что отражают в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Датой исполнения обязанности Заказчика по оплате считается дата поступления безналичных денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика. Общий срок выполнения работ по договору определен сторонами и составляет — календарных месяцев с даты начала выполнения работ, указанной в п. Согласованная проектная и техническая документация должна быть передана Заказчику не позднее срока ее передачи, установленного в настоящем Договора срока по Акту сдачи-приемки документации Акту сдачи-приемки выполненных работ , подписываемому Сторонами.

Подрядчик считается надлежащим образом, исполнившим настоящий Договор только после приемки утверждения Заказчиком проектной и технической документации в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором. Заказчик не позднее рабочих дней со дня получения документации, указанной в п. Устранение Подрядчиком замечаний в соответствии с полученным от Заказчика письменным отказом от приемки работ производится в согласованный Сторонами срок, который не может превышать рабочих дней. С момента подписания Акта сдачи-приемки к Заказчику переходят все исключительные права на использование изготовленной проектной и технической документации и результатов работ в объеме полномочий, установленных в гл.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектной и технической документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации.

При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить. Все споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны.

К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.

Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до даты полного выполнения Сторонами своих обязательств. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли в период его действия. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор в случаях: задержки Подрядчиком начала работ более чем на дней по причинам, не зависящим от Заказчика; нарушения Подрядчиком срока выполнения работ в том числе сроков установленных Графиком выпуска проектной документации более чем на дней; задержки Подрядчиком передачи выполненной проектной и технической документации на срок более дней по причинам, не зависящим от Заказчика; аннулирования лицензии, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключат соглашение о сроках и форме их возмещения.

В случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации или приостановления работ на неопределенное время, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации приостановки работы в пятидневный срок с момента их приостановления. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору.

Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований конфиденциальности по настоящему Договору, подлежит полному возмещению виновной Стороной. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, каждый из которых обладает равной юридической силой.

Главная Договоры Договор подряда Договор на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации Информация о документе. ДОГОВОР на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации г. Заказчик Юр. Подрядчик Юр.

Обратите внимание, что договор подряда составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Договор подряда на ремонтно-строительные работы Договор подряда на ремонтно-строительные работы, заключаемый между юридическими лицами.

Предмет договора Сроки выполнения работ Права и обязанности сторон Порядок оплаты работ Сдача и приемка работ Гарантийные обязательства Разрешение споров Ответственность сторон Сроки действия договора Обстоятельства непреодолимой силы Прочие условия Юридические адреса и банковские реквизиты сторон Подписи сторон.

Общие положения Предмет договора Права и обязанности управляющей организации Права и обязанности собственников Порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также порядок внесения такой платы Организация общего собрания Ответственность сторон Форс-мажор Изменение и расторжение договора Срок и порядок подписания договора Порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления Прочие условия Юридические адреса и банковские реквизиты сторон Подписи сторон.

Образец договора подряда с твердой сметой, с условием о предоставлении материалов Подрядчиком и Заказчиком, контроль за расходованием материалов и т. Предмет договора Сроки выполнения работ Стоимость работ Обеспечение строительства материалами и оборудованием Обязанности подрядчика Обязанности заказчика Охрана объекта Распределение риска между сторонами Сдача и приемка работ Гарантии качества работы Контроль и надзор заказчика за выполнением работ Контроль за расходованием денежных средств, материалов и оборудования Взаимоотношения сторон в период строительства Ответственность сторон за неисполнение обязательств Непреодолимая сила форс-мажорные обстоятельства Внесение изменений в техническую документацию Разрешение споров Прекращение договорных отношений Особые условия Юридические адреса и банковские реквизиты сторон Подписи сторон.

Образец договора подряда на строительство объекта, заключаемый между юридическими лицами. Предмет договора Стоимость работ Сроки выполнения работ Обязательства сторон Сдача и приемка работ Гарантии качества по сданным работам Обеспечение строительства материалами и оборудованием Строительная площадка Журнал производства работ Охранные мероприятия Контроль и надзор заказчика за исполнением договора Скрытые строительные работы Оплата работ и взаиморасчеты Право собственности Страхование объекта строительства Имущественная ответственность Изменение условий реализации договора Форс-мажорные условия Прочие изменения Внесение изменений в договор Разрешение споров между сторонами Прекращение договорных отношений Особые условия Юридические адреса и банковские реквизиты сторон Подписи сторон.

Образец договора по организации строительства сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения строительных объектов, заключаемый между юридическими лицами. Определение понятий и терминов, используемых в договоре Предмет договора Стоимость работ заказчика-застройщика, порядок расчетов Права и обязанности сторон Ответственность сторон Срок действия договора, изменение, расторжение договора и споры сторон Форс-мажор Обеспечение конфиденциальности Применимое право, порядок рассмотрения споров Заключительные положения Юридические адреса и банковские реквизиты сторон Подписи сторон.

Чертежи и проекты. Чертежи котлов Котлы и котельное оборудование Вступай в группу.

Результатом оказанных Исполнителем услуг является надлежащим образом согласованная проектная документация. Исполнитель приступает к оказанию услуг по данному договору с даты поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств , указанных в п. Срок оказания услуг по Договору составляет 45 Сорок пять календарных дней с даты поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств. Услуги должны быть оказаны Исполнителем в полном объеме и переданы Заказчику не позднее срока окончания работ, указанного в п.

В случае нарушения Заказчиком срока перечисления аванса Исполнителю, даты начала и окончания оказания Исполнителем услуг общая продолжительность - период времени выполнения работ отодвигаются на период, в течение которого Заказчик не исполнял эти условия Договора.

Не позднее 5 Пяти рабочих дней после заключения данного договора, предоставить Исполнителю проектную документацию по объекту, указанную в п. Своевременно производить приемку и оплату оказанных в соответствии с настоящим Договором услуг. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за работами Исполнителя по выполнению данного договора.

Своевременно, профессионально и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора. Представлять Заказчику согласованную в установленном порядке проектную документацию в объеме и сроки, установленные настоящим Договором. Обеспечить оформление на имя Заказчика всей документации, полученной в ходе исполнения Договора и организовать передачу ему документов, а также возвратить Заказчику в случае прекращения действия настоящего Договора всю ранее полученную от Заказчика и для него документацию по Акту приема-передачи документации не позднее 3 Трех рабочих дней до даты прекращения Договора.

Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч. Стороны договорились, что по денежным обязательствам , возникающим в соответствии с условиями настоящего договора, за период пользования денежными средствами не начисляются проценты в соответствии с ч.

Заказчик производит предусмотренные Договором платежи при условии предоставления Исполнителем счета на оплату. Счета-фактуры оформляются Исполнителем в соответствии со ст. Согласованная проектная документация должна быть передана Заказчику не позднее срока ее передачи, установленного в настоящем Договоре, по Акту сдачи-приемки документации, подписываемому Сторонами. Исполнитель считается надлежащим образом, исполнившим настоящий Договор только после приемки утверждения Заказчиком согласованной проектной документации в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.

Устранение Исполнителем замечаний в соответствии с полученным от Заказчика письменным отказом от приемки оказанных услуг производится в согласованный Сторонами срок, который не может превышать 10 Десяти рабочих дней. С момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг к Заказчику переходят все исключительные права на использование изготовленной проектной документации в объеме полномочий, установленных в гл. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель несет ответственность за недостатки оформления согласования документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны.

К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.

Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 Шести месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора.

Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до даты полного выполнения Сторонами своих обязательств, но не позже Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.

Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли в период его действия. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор в случаях:. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке оказания услуг, то Исполнитель имеет право на продление срока оказания услуг на соответствующий период.

Если у Исполнителя возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключат соглашение о сроках и форме их возмещения.

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе оказания услуг по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований конфиденциальности по настоящему Договору, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Заказчиком и Исполнителем. Правоустанавливающие документы на земельный участок размещения объекта договор аренды земельного участка - копия, заверенная Заказчиком — в 2 экз.

Действующие документы БТИ на объект: поэтажные планы, технические паспорта зданий, экспликации, кадастровый паспорт здания — цветные копии, заверенные Заказчиком — в 2 экз.

Справка Мосгорнаследия об историческом статусе Объекта - копии, заверенные Заказчиком — в 2 экз. Кадастровая справка выписка о земельном участке - копия, заверенная Заказчиком — в 2 экз. Регистрация Войти. Сергей Соловьёв. Договора услуг Проекты договоров Договор Договора по номерам Проектная документация Документоведение Договора на разработку проектной документации Документы Техника Договора по номерам Договора на выполнение разных работ Договора на оказание услуг Техническая документация.

Заказчик обязуется: 3. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. Исполнитель обязуется: 3. Регулярно информировать Заказчика по его запросу о стадии исполнения настоящего Договора. Все споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде г. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор в случаях: -задержки Исполнителем начала оказания услуг более чем на 15 Пятнадцать дней по причинам, не зависящим от Заказчика; -нарушения Исполнителем срока оказания услуг более чем на 15 Пятнадцать дней; -задержки Исполнителем передачи согласованной проектной документации на срок более 15 Пятнадцати дней по причинам, не зависящим от Заказчика; -аннулирования лицензии, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на производство работ.

Кунцевская, д. Перечень исходной документации, предоставляемой Заказчиком Исполнителю для оказание услуг по договору 1. Свидетельства о собственности на Объект - копии, заверенные Заказчиком — в 2 экз. Получить полный текст. Интересные новости Важные темы Обзоры сервисов Pandia.

Порталы по теме. Запросы предложений. Утверждения документов. Технические задания. Выполнение работ. Основные порталы построено редакторами. Интересные фотоблоги. Каталог авторов частные аккаунты. Все права защищены Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Мы признательны за найденные неточности в материалах, опечатки, некорректное отображение элементов на странице - отправляйте на support pandia.

Агентские договора Депозитные договоры Договора аренды земельного участка Договора аренды имущества Договора аренды Договора бытового подряда Договора возмездного оказания услуг Договора дарения квартиры Договора дарения Договора залога Договора купли продажи квартиры Договора купли продажи акций Договора купли продажи предприятия Договора купли-продажи валюты Договора мены Договора на выполнение научно исследовательских работ Договора на выполнение проектно-поисковых работ Договора на выполнение разовой работы Договора на выполнение ремонтных работ Договора на консультационное обслуживание Договора на оказание различных услуг Договора на оказание транспортных услуг Договора на перевозку пассажиров Договора на перевозку туристов экскурсантов Договора на подряд Договора на разработку проектной документации Договора на транспортно-экспедиторское обслуживание.

Договора о паевом взносе Договора о предоставлении брокерских услуг Договора об информационно-справочном обслуживании Договора об участии в ярмарке Договора оптовой поставки товаров Договора по ценным бумагам Договора пожертвования Договора поручительства Договора поставки лома и отходов цветных металлов Договора поставки товара Договора продажи Договора субподряда Договора финансового лизинга Договора фрахта для перевозки пассажиров и багажа Договора хранения Издательские договора Имущественные договора Коллективные договора Концессионные договора Лицензионные договора Проекты договоров Типовые договора Товарообменные договора Трудовые договора Дистрибьюторские договора Договора водопользования Договора инвестирования.

Авторам Открыть сайт Войти Пожаловаться. Архивы Все категории Архивные категории Все статьи Фотоархивы. Лента обновлений Педагогические программы.

Правила пользования Сайтом Правила публикации материалов Как сделать запрос на удаление материала Политика конфиденциальности и обработки персональных данных При перепечатке материалов ссылка на pandia.

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам. Перейти к основному содержанию. Форма поиска Поиск.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство собственными и или привлеченными силами в установленный Договором срок выполнить комплекс проектных работ по разработке проектной документации, а также оказать услуги по техническому сопровождению согласования проектной документации, разработанной Подрядчиком и представленной Заказчиком, в установленном порядке для выполнения Заказчиком работ по капитальному ремонту нежилого здания, используемого Заказчиком на законных основаниях и расположенного по адресу: далее — Объект. Технические, экономические и другие требования к проектной и технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной и технической документации для Объекта.

.

Подборка документов: нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. blogbucati

    А можно ли требовать обыскать обыскивающих сотрудников, чтоб у них при входе ничего при себе не было? Чтоб они сами как-то это демонстрировали. Может спецодежду простую одноразовую ввести.

  2. choraco

    Росскажи какие мы имеем права когда приходят проверят счечик газ. Свет мы имеем право не пустить их домой ? Что за это будет.

  3. Стоян

    За компьютером ночует.

© 2018-2021 xn--22-rlcq9c.xn--p1ai